1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Roofprojects – Ronny Dewit, gevestigd in Vlaams-Brabant.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel bindend indien schriftelijk bevestigd door Roofprojects.
De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na:
- schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant, of
- aanvang van de werken
Roofprojects behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.
3. Prijzen en prijsherziening
Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
Roofprojects behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen in geval van:
- stijging van grondstofprijzen
- loonkosten
- transportkosten
- andere onvoorziene economische omstandigheden
Meerwerken en bijkomende prestaties worden afzonderlijk gefactureerd aan de geldende tarieven.
4. Uitvoering van de werken
De werken worden uitgevoerd naar best vermogen en volgens de regels van de kunst.
Roofprojects heeft het recht om beroep te doen op onderaannemers.
Opgegeven termijnen zijn indicatief en niet bindend. Vertragingen kunnen onder meer voortvloeien uit:
- weersomstandigheden
- technische problemen
- leveringsvertragingen
- overmacht
Dergelijke vertragingen geven geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Verplichtingen van de klant
De klant verbindt zich ertoe:
- de werf tijdig en veilig toegankelijk te maken
- de nodige vergunningen te voorzien indien vereist
- nutsvoorzieningen (water, elektriciteit) ter beschikking te stellen
- waardevolle of kwetsbare goederen te beschermen of te verwijderen
Eventuele schade ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen is ten laste van de klant.
6. Betalingsvoorwaarden
Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, netto en zonder korting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij laattijdige betaling:
- is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd conform de Wet Betalingsachterstand (min. 10% per jaar)
- is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van €75
Bij niet-betaling op vervaldag:
- worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar
- behoudt Roofprojects zich het recht voor om lopende werken op te schorten zonder enige schadevergoeding
Alle invorderingskosten zijn ten laste van de klant.
7. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde materialen blijven eigendom van Roofprojects tot volledige betaling van de facturen.
Het risico gaat over op de klant vanaf levering of plaatsing.
8. Annulatie en verbreking
Bij annulatie door de klant na bevestiging van de offerte is een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 30% van het totaalbedrag, onverminderd het recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties.
9. Aansprakelijkheid
Roofprojects is enkel aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een bewezen zware fout.
De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende werken.
Roofprojects is niet aansprakelijk voor:
- indirecte schade of gevolgschade
- schade veroorzaakt door derden
- schade door normale slijtage of externe factoren (weer, storm, vorst, …)
10. Garantie
De wettelijke garantie is van toepassing conform het Belgisch recht.
Garantie geldt enkel indien:
- de facturen volledig betaald zijn
- geen tussenkomst van derden heeft plaatsgevonden
- het dak correct werd onderhouden
Materialen vallen onder de garantie van de fabrikant.
11. Klachten
Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd gemeld te worden binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken.
Na deze termijn worden de werken als definitief aanvaard beschouwd.
12. Overmacht
In geval van overmacht (zoals extreme weersomstandigheden, ziekte, stakingen, leveringsproblemen, …) heeft Roofprojects het recht de uitvoering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Roofprojects gevestigd is.
📌 Laatste update
2 april 2026